工程施工专业分包劳动合同规定,若乙方完成工作不符合要求或甲方认为乙方无力完成分包工程,甲方可();甲方有权要求乙方更换甲方认为乙方不称职的人员。
工程施工专业分包劳动合同规定,若因乙方()未能完成,导致或预期导致总包合同工期延误,乙方应承担延期造成的相关费用,同时甲方有权向乙方索赔由此而发生的延期赔偿金。
根据《中国移动通信集团江苏有限公司基站通信铁塔采购合同》2012年版,乙方因不可抗力造成的逾期交货,乙方应在不可抗力发生后()日内及时通知甲方。如乙方无故推迟不能满足甲方的工程建设进度需求,甲方有权解除合同并要求乙方承担甲方损失。
工程施工专业分包劳动合同规定,分包工程具备竣工验收条件的,乙方应向甲方提供完整的()及竣工验收报告。
工程施工专业分包合同规定,甲方收到乙方递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后应及时进行核实,给予确认或者提出明确的修改意见。
2月1日,甲、乙双方签订了一份购销合同。合同约定甲方在6月底前将货物运至乙方,乙方于接到货物后15天内将货款付给甲方。甲方按期将货物通过火车发运给乙方,但迟至9月底仍未收到乙方的货款,后诉至法院。乙方在法庭上辩称,由于8月份本地发洪水,致使自己无法履行合同义务,请求免除违约责任。以下说法正确的是()。
工程施工专业分包合同规定,乙方不执行从业主处直接收到的未经甲方确认的有关分包工程变更的指令。如乙方直接收到此类变更指令,应立即通知甲方并向甲方提供该直接指令的复印件。
“甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支”是《建设工程施工合同条件》中()词语的涵义。
6月1日,甲方向乙方邮寄了一个未加盖公章的合同文本;乙方收到后认为符合单位的要求直接加盖公章后于6月5日寄回;6月6日乙方决定不能订立该合同,并立即向甲方打了电话并录了音;6月10日甲方接到合同文本,加盖公章后要求乙方履行合同。下面表述正确的是:()
工程施工专业分包合同规定,业主未将工程款按约支付给甲方,根据风险共担原则,双方约定,甲方应付乙方的款项的期限做相应顺延,并不承担顺延期间的利息和违约责任。
根据《中国移动通信集团江苏有限公司基站通信铁塔采购合同》2012年版,乙方在接到甲方通知后主动与()联系,按时将地埋螺栓送到指定地点。
工程施工专业分包劳动合同规定,在甲方限定的(),如果乙方无法完成承包范围内的施工项目,甲方有权指定其他施工队伍施工,乙方无条件接受,由此造成的损失由乙方承担。
工程施工专业分包合同规定,工程完工后,乙方在甲方指定的期限内拒不提交竣工资料的,甲方暂停支付乙方剩余工程款项。
乙方因特殊原因需提前解除合同,乙方须提前()以书面形式通知并经过甲方书面同意后,本合同方能解除。
工程施工专业分包合同规定,甲方应在收到乙方提供的竣工验收报告通知业主进行验收,乙方应配合甲方进行验收。
工程施工专业分包合同规定,乙方在每道工序完成并自检合格后通知甲方,乙方验收合格后通知现场监理进行验收检查。
如甲方不按施工合同条件规定支付预付款,乙方有权在双方约定时间应预付款之日的十天后向甲方发出要求预付款的通知,甲方收到通知仍不按要求支付,乙方可在通知发出()天后停止施工,甲方并应承担违约责任。
根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,承包人接到分包人提交已完工程量报告后,在自行计量或由监理工程师计量前()小时应通知分包人,分包人为计量提供便利条件并派人参加。
第363题:根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201), 承包人未在索赔事件发生后28天内发出索赔意向通知, 将失去请求补偿的索赔权利, 说明施工索赔具有()。
甲、乙双方于2007年3月10日签订一份施工合同。2007年3月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件,如果按合同施工,将增加将近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在()之前向法院或仲裁机构申请。
在监理合同履行过程中,如果甲方认为乙方无正当理由而又未履行监理义务时,可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若甲方在()日内没收到答复,可在第一个通知发出后()日内发出终止监理合同的通知,合同即行终止。
甲、乙双方于2009年3月10日签订一份施工合同。2009年3月20日,乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边真实地质条件,如果按合同施工,将增加将近30%的施工费用,遂与甲方协商但遭到拒绝。根据我国《合同法》的规定,乙公司若要行使其撤销权,必须在().之前向法院或仲裁机构申请。
案例8:某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000平方米工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1立方米的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11日开工,5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件:①因租赁的挖掘机大修,晚开工2天,造成人员窝工10个工日;②基坑开挖后,因软土层,接到监理工程师5月15日停工的指令,进行地质复查,配合用工15个工日;③5月19日接到监理工程师于5月20日复工令,5月20日~5月22日,因罕见的大雨迫使基坑开挖暂停,造成人员窝工10个工日;④5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路,5月24日恢复正常挖掘工作,最终基坑于5月30日挖坑完毕。根据以上情况,回答以下问题: 针对以上四项事件,承包商不能索赔成功的是()
根据《航站区旅客手推车服务合同》,甲方检查发现问题通知乙方,乙方接到通知后应在规定时间内到场处理()